2016造价师计价答案_工程造价判断题

A.甲

B.乙

C.丙

D.甲或乙

【答案】A

【解析】甲=27+16+50=93，乙=30+18+45=93，丙=24+20+40=84，甲乙最高，总得分最高的投标人为中标候选人。

48.依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（ ）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉润况（有业绩信誉条件的）

【答案】D

【解析】P209，招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。

49.工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（ ）招标确定分包人。

A.项目主管部门

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人

【答案】D

【解析】发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。

50.工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（ ）。

A.对风险进行评估

B.价值增值分析

C.选择台理的风险费率

D.进行成本分析

【答案】B

【解析】标高金决策，由于这是带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析。

51.国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（ ）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预侧的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】D

【解析】出国期间的总费用包括出国准备到回国修整结束后的全部费用。主要包括：①国内工资，包括标准工资、附加工资和补贴；②派出工人的企业收取的管理费；③服装费、卧具及住房费；④国内、国际差旅费；⑤国外津贴费和伙食费：⑤奖金及加班费⑦福利费③工资预涨费，按我国工资现行规定计算，工期较短的工程可不考虑；⑨保险费，按当地工人保险费标准计算。

52.关于法规变化类合同价款的调整，下列谛去正确的是（ ）。

A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影晌的，应予调整

C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑

D承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的合同价款不予调整

【答案】C

【解析】P227，对于基准日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包人承担。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。

53.关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】A

【解析】P231，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的有关的规定商定计日工单价计算。

54.某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（ ）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440

【答案】D

【解析】P234，此題中，投标报价为440元/t，3月价的价格下降，应以较低的投标标价为基准价基础计算合同月的风险幅度。440×（1-5%）=418元/t，未超过投标报价5%的风险幅度范围内因此不作调整。

55.发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。

A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

【答案】B

【解析】P235，（1）不属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款。（2）属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

56.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

【答案】C

【解析】P236，因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及费用增加，，发承包双方应按原则分別承担并调整合同价款和工期。

57.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。

A.10

B.12

C.50

D.6

【答案】C

【解析】（800+200）×5%=50（万元），60万元＞50万元。

58.根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（ ）。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误

【答案】A

【解析】P238，见表5.1.3《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容。

59.某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的彩响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影晌，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是（ ）天。

A.10

B.15

C.25

D.35

【答案】A

【解析】P243，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期：如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作日才，可以索赔延误时间与时差的差值若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。考点：自由时差小于或等于总时差。

60.采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（ ）。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从已完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

【答案】C

【解析】从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。

61.关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。

A.按共工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付

C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

【答案】C

【解析】P247，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

62.工程量清单计价项采用单价合同的，工程竣工结算编中一般不允许调整的是（ ）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】B

【解析】错解B，措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门]的规定计算。采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。

63.关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（ ）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算承包人审核

C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】D

【解析】P250，国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。

64.因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（ ）。

A.临时工程拆除费

B.承包人未交付材料的货款

C.已实施的指施项目应付价款

D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】B

【解析】由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：（1）合同中约定应由发包人承担的费用；（2）已实施或部分实施的措施项目应付价款；（3）承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包大一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；（4）承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用；（5）承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。

65.某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，？？？？欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。

A.仿照中国人民银行发布的回期各类贷款放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，及喜悦未当事人起诉之日

【答案】A

【解析】P257，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

66.工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（ ）。

A.有效的施工合同

B.经审批的施工方案

C.当事人双方确认的现场签证

D.对争议事件各方当事人理由

【答案】C

【解析】P258，鉴定机构收集鉴定项目的鉴定依据时，应向鉴定项目委托人提出具体书面要求，其内容包括：①与鉴定项目相关的合同、协议及其附件；②相应的施工图纸等技术经济文件；③施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资料；④存在争议的事实及各方当事人的理由；⑤其他有关资料。鉴定委托人向鉴定机构转交，但要求鉴定机构对资料有效性进一步认定的资料称为鉴定委托人转交的举证资料。

67.依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立？过程总承包合同，采用的合同价款形式是（ ）。

A.固定单价

B.可调单价

C.固定总价

D.可调总价

【答案】C

【解析】工程总承包合同，采用的是固定总价合同形式，除发包人确认的工程变更、价格调整和索赔款项外，合同价格不做调整。

68.根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整？同规定费的必要条件是（ ）。

A.实际分项工程量变化大于15%

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】B

【解析】P268，工程量变更引起的价格调整。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；2）该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%；3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；4）该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。

69.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（ ）。

A.中间验收是指单位工程验收

B.单位工程验收由业主组织

C.工程整体验收也称交工验收

D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收

【答案】A

【解析】P278，见表6.1.1不同阶段的工程验收

70.竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资造价的书面总结文件是（ ）。

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析

D.工程竣工验收报告

【答案】A

【解析】P218，竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。

71.某工业项目及其中I车间的有关建设费用如下表所示，则I车间应分摊的生产工艺设计费应为（ ）万元。

A.112.0

B.137.1

C.160.0

D.186.7

【答案】C

【解析】应分摊的工艺设计费=800/2000×400=160万元。生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊，P291。

72.关于缺陷责任制，下列说法正确的是（ ）。

A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期

B.缺陷责任制从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任制的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取

D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年

【答案】B

【解析】选项A错误，缺陷责任期是指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限，选项B正确，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计，选项C错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。迭项D错误，屋面防水工程的防渗漏保修期为5年。参见教材P294。

二、多项选择题

73.构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（ ）。

A.国际运费

B.进口环节增值税

C.银行财务费

D.外贸手续费

E.进口关税

【答案】DE

【解析】选项A错误，国际运费计算基数是离岸价格FOB，选项B错误，进口环节增值税的计算基数是关税完税价格＋关税＋消费税，选项C错误，银行财务费的计算基数是离岸价格FOB。参见教材P7。

74.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（ ）。

A.周转材料的摊销，租赁费用

B.材料运输损耗费用

C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用

D.材料运杂费中的增值税进项税额

E.材料采购及保管费用

【答案】ABE

【解析】选项C错误，施工企业对材料进行一般性鉴定、检查发生的费用属于企业管理费；选项D错误，当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。

75.关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的有（ ）。

A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出

B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大

C.开办费包括的内容因国家和工程的不同而异

D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价

E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容

【答案】ACD

【解析】选项A正确，开办费一般是在告分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出；选项B错误，单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小，选项C正确，开办费包括的内苔因国家和工程的不同而异，选项D正确，承包商总部管理费、利润和税金以及开办费中的项目经常以一定的比例分摊进单价，选项E错误，第三者责任险投保费属于管理费的组成内容。参见教材P20～22。

76.下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（ ）。

A.建设单位管理费

B.引进技术和引进设备其他费

C.工程监理费

D.场地准备费

E.工程总承包管理费

【答案】ACE

【解析】建设管理费的内容包括：建设单位管理费；工程监理费；工程总承包管理费。参见教材P25。

77.关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（ ）。

A.单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总

B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段

C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关

D.招标文件中划分的由投标人承租的风险费用××综合单价中

E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束

【答案】BD

【解析】选项A错误，单位工程造价=分部分项工程费＋措施项目费十其他项目费＋规费＋税金，选项B正确，工程量清单计价的过程可以分为两个阶段，即工程量清单的编制和工程量清单的应用两个阶段；选项C错误，见图，选项D正确，风险费用是隐含于已标价工程量清单综合单价中；选项E错误，工程量清单计价活动涵盖施工招标、合同管理以及竣工交付全过程，主要包括编制招标工程量清单、招标控制价、投标报价，确定合同价，进行工程计量与价款支付、合同价款的调整、工程结算和工程计价纠纷处理等活动。参见教材P37-38，图2.1.2工程量清单编制程序。

78.为有利于措施费的确定和调整，根据现行工程量计算规范。适宜采用单价措施项目计价的有（ ）。

A.夜间施工增加费

B.二次搬运费

C.施工排水、降水费

D.超高施工增加费

E.垂直运输费

【答案】CDE

【解析】脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。参见教材P46。

79.下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（ ）。

A.材料设备暂估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工合价

E.总承包服务费

【答案】ABC

【解析】暂列金额、暂估价（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）相关表格由招标人填写，投标人计入投标总价中，计日工单价由投标人自主报价，哲定数量计入投标总价中，总承包服务费投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

80.关于计时观察法测定定额，下列表述正确的有（ ）。

A.计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据

B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定

C.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗

D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法

E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况

【答案】ABCE

【解析】写实记录法，是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法。D错误。

81.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目自己包括在人工日工资单价内的有（ ）。

A.节约奖

B.流动施工津贴

C.高温作业临时津贴

D.劳动保护费

E.探亲假期间工资

【答案】ABCE

【解析】P67，劳动保护费属于企业管理费。人工日工资单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成。奖金如节约奖、劳动竞赛奖等。津贴补贴如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。特殊情况下支付的工资如因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习等。

82暂缺

83.建设项目造价指数属于总指数，是由（ ）综合编制而成。

A.人、材、机价格指数

B.企业管理费价格指数

C.设备、工器具价格指数

D.建筑安装工程造价指数

E.工程建设其他费用指数

【答案】CDE

【解析】P108，建设项目或单项工程造价指数是由设备、工器具指数、建筑安装工程造价指数、工程建设其他费用指数总和得到的。

84.下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（ ）。

A.生产能力指数

B.比例估算法

C.系数估算法

D.指标估算法

E.混合法

【答案】ABCE

【解析】P128，项目建议书阶段，投资估算的精度较低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时，也可采用指标估算法；在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。

85.关于建筑设计对工业项目造价的影响，下列说法正确的有（ ）。

A.建筑周长系数越高，单位面积造价越低

B.单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低

C.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高

D.超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济

E.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价

【答案】BD

【解析】P144，通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济，选项A错误。对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少，选项C错误。对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构。

86.在编制单位建筑工程施工图预算时，一般应计入综合取定的措施项目费的有（ ）。

A.施工降水费用

B.冬雨季施工增加费

C.夜间施工增加费

D.模板费用

E.脚手架费用

【答案】BC

【解析】不宜计量的措施项目包括安全文明施工费，夜间施工增加费，非夜间施工照明费，二次搬运费，冬季施工增加费，地上、地下设施和建筑物临时保护设施费，已完工程及设备保护费等。

87.关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（ ）。

A.未采用工程造价管理机关发布的工程造价信息时，应予以说明

B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定

C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定

D.不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算

E.竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定

【答案】AD

【解析】施工机械设备的选型直接关系到综合单价水平，应根据工程项目特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定，选项B错误。暂估价中的材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布的材料单价，其单价参考市场价格估算，选项C错误。

88.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标文件措施项目计价表的编制，下列说法正确的有（ ）。

A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价

B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税。

C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表

D.总价措施项目的內容确定与招标人拟定的措施清单无关

E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关

【答案】AC

【解析】P196，对于不能精确计量的措施项目，应编制总价措施项目清单与计价表。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：（1）措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。（2）措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

89.投标人在递交投标交件后，其投标保证金按规定不予遇还的情形有（ ）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

B.投标人拒绝延长投标有效期的

C.投标人在投标截止日前修改投标文件的

D.中标后无故拒签合同协议书的

E.中标后未按招标文件规定提交履约担保的

【答案】ADE

【解析】P202，出现下列情况的，投标保证金不予返还：1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

90.与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（ ）。

A.有利于满足业主的特殊要求。

B.有利于降低总包商承担的风险

C.有利于调动总包商的积极性

D.有利于简化业主与承包商之间的关系

E.有利于加大业主的介入程度。

【答案】ACD

【解析】P212，钥匙总承包与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性：①能满足某些业主的特殊要求。②承包商承担的风险比较大，但获利的机会比较多，有利于调动总包的积极性。③业主介入的程度比较浅，有利于发挥承包商的主观能动性。④业主与承包商之间的关系简单。

91.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），下列事项应纳入工程变更范围的有（ ）。

A.改变工程的标高

B.改变工程的实施顺序

C.提高合同中的工作质量标准。

D.将合同中的某项工作转由他人实施

E.工程设备价格的变化

【答案】ABC

【解析】P228根据《建设工程施工合同（示范文本）>>GF-2013-0201的规定，工程变更的范围和内容包括：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

92.因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（ ）。

A.材料超期储存费用索赔

B.材料保管不善造成的损坏费用索赔

C.现场管理费索赔

D.保险费索赔

E.保函手续费索赔

【答案】ACDE

【解析】P239索赔费用的组成。对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容是不完全一样的。但归纳起来，索赔费用的要素与工程造价的构成基本类似，一般可归结为人工费、材料费、施工机具使用费、分包费、施工管理费、利息、利润、保险费等。

材料费的索赔包括：由于索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔款项内。

93.承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（ ）。

A.本周期已完成单价项目的金额

B.本周期应支村的总价项目的金题

C.本周期应扣回的预付款

D.本周期应支付的安全文明施工费

E.本周期完度的计日工价款

【答案】ABDE

【解析】P248本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额；②本周期应支付的总价项目的金额；③本周期已完成的计日工价款；④本周期应支付的安全文明施工费；⑤本周期应增加的金额。

94.下列情形中，当事人提出解除合司，人民法院应于支持的有（ ）。

A.发包人提供的建筑材料不满足承包人要求，承包人请求解除合同

B.发包人延退28天支付工程款，承包人请求解除合间

C.承包人以行为表明不履行合同主要义务，发包人请求解除合司。

D.承包人拒绝修复已完不合格工程，发包人请求解除合同

E.承包人将工程违法分包，发包人请求解除合同

【答案】CDE

【解析】P256

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

1）未按约定支付工程价款的；

2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；

3）不履行合同约定的协助义务的。

95.根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行》（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（ ）。

A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保通后7天内向承包人支付预付款金额

B.预付款的抵扣方式，比例等，由合同双方在专用条款中约定

C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函

D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项

E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回

【答案】BC

【解析】P263-264，预付款的支付时间及额度。发包人按合同价格的一定比例支付预付款金额，具体金额由双方在合同专用条款中约定。合同约定了预付款保函的，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10天内向承包人支付预付款金额；未约定预付款保函的，发包人在合同生效后10天内向承包人支付预付款金额。

预付款的抵扣。预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，由合同双方在专用条款中约定。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：

1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；

2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项中不足以抵扣的，发包人有权从预付款保函中扣除尚未抵扣完的预付款；

3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣，且合同未约定承包人提交预付款保函的，承包人应与发包人签订支付尚未扣完的预付款支付时间安排协议书；

4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从承包人提交的履约保函中抵扣尚未扣完的预付款。

96.编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（ ）。

A.经批准的初步设计所决定的工程内容已完成

B.单项工程或建设项目竣工结算已完成

C.收尾工程竣工结算已完成

D.预留费用不超过规定比例

E.涉及工程质量纠纷事项已处理完毕

【答案】ABDE

【解析】P287编制工程竣工决算应具备下列条件：

（1）经批准的初步设计所确定的工程内容已完成；

（2）单项工程或建设项目竣工结算已完成；

（3）收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例；

（4）涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕；

（5）其他影响工程竣工决算编制的重大问题已解决。